2023-06-06 05:17發(fā)布
您好！裝修超期的賠償約定應(yīng)以雙方簽訂的裝修合同的條款規(guī)定為準(zhǔn)，國家目前并無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定可以參照執(zhí)行。裝修公司在指定期間沒有按時(shí)完工，應(yīng)該怎么算？應(yīng)該怎么賠償我？你當(dāng)初的合同有通過法律部門鑒定是否有效呢？如果有效你就不用想太多直接告裝修公司...
逾期完工有多種原因，一般如此考慮： ?。ㄒ唬┻`約責(zé)任承擔(dān)方式 《合同法》等法律規(guī)定合同當(dāng)事人一方違約，另一方可以請求違約方繼續(xù)履行、停止違約行為、賠償損失、支付違約金、執(zhí)行定金罰則及其他補(bǔ)救措施。商品房買賣合同示范文本第九條對出賣人逾...
1.裝修公司構(gòu)成違約，可以要求支付違約金。2.未完工讓支付尾款可以不支付。（順序履行抗辯）3.分批履行的合同，你按照比例要求支付違約金，違約金不足補(bǔ)償損失的，還可以要求實(shí)際損失的賠償。裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成...
1.裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的 首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。...
業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...
首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法...
最多設(shè)置5個(gè)標(biāo)簽!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://bjjdzx.cn/data/attach/logo/logo.png', '推薦 朱宇辰 的問題《工程完工后怎么補(bǔ)簽合同》','http://bjjdzx.cn/lawask-220526.html','頁面編碼gb2312|utf-8默認(rèn)gb2312'));){kind=link}
付費(fèi)偷看金額在0.1-10元之間
相關(guān)知識
裝修逾期未完工賠償(裝修逾期未完工賠償多少錢)
來源：精選知識 時(shí)間：2023-04-07 09:20您好！裝修超期的賠償約定應(yīng)以雙方簽訂的裝修合同的條款規(guī)定為準(zhǔn)，國家目前并無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定可以參照執(zhí)行。裝修公司在指定期間沒有按時(shí)完工，應(yīng)該怎么算？應(yīng)該怎么賠償我？你當(dāng)初的合同有通過法律部門鑒定是否有效呢？如果有效你就不用想太多直接告裝修公司...
逾期完工法律規(guī)定(約定開工時(shí)間可以逾期多久)
來源：精選知識 時(shí)間：2022-10-06 05:13逾期完工有多種原因，一般如此考慮： ?。ㄒ唬┻`約責(zé)任承擔(dān)方式 《合同法》等法律規(guī)定合同當(dāng)事人一方違約，另一方可以請求違約方繼續(xù)履行、停止違約行為、賠償損失、支付違約金、執(zhí)行定金罰則及其他補(bǔ)救措施。商品房買賣合同示范文本第九條對出賣人逾...
裝修合同逾期(裝修合同逾期完工怎么賠償)
來源：精選知識 時(shí)間：2022-09-25 22:291.裝修公司構(gòu)成違約，可以要求支付違約金。2.未完工讓支付尾款可以不支付。（順序履行抗辯）3.分批履行的合同，你按照比例要求支付違約金，違約金不足補(bǔ)償損失的，還可以要求實(shí)際損失的賠償。裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成...
裝修延期法律法規(guī)(裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的)
來源：合同事務(wù) 時(shí)間：2021-08-30 09:481.裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的 首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。...
裝修逾期業(yè)主怎么賠償(裝修逾期怎么算違約金)
來源：精選知識 時(shí)間：2023-05-21 01:23業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...
交房逾期1個(gè)月怎么賠償 逾期交房如何賠償
來源：精選知識 時(shí)間：2022-10-03 17:25首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法...
裝修逾期賠償需要起訴嗎 裝修逾期怎么賠償
來源：精選知識 時(shí)間：2022-05-24 04:07業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...
裝修逾期兩個(gè)月才交房該怎么理賠 裝修公司逾期交房怎么賠償
來源：精選知識 時(shí)間：2022-09-30 03:27首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法...
裝修公司逾期法院判 房子裝修逾期官司
來源：精選知識 時(shí)間：2022-05-28 04:22業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...
裝修逾期賠償法律規(guī)定
來源：精選知識 時(shí)間：2022-10-03 20:37業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...