2023-06-06 17:37發(fā)布
裁判要旨發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。發(fā)包人在履行合同過(guò)程中變更設(shè)計(jì),造成承包人停工、緩建、返工、改建,或者因發(fā)包人的要求而增加工程量,承包人可...
索賠案例2010年3月15日.A公司與B公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》,A公司將位于北京市大興區(qū)某經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目發(fā)包給B公司施工。合同約定:開(kāi)工日期為2010年3月20日,竣工日期為2011年5月25日;承包范圍為施工圖范圍內(nèi)的全部土建、安裝...
業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng),設(shè)備、材料不到位,工程質(zhì)量不合格,造成返工或延誤工期的,責(zé)任由施工方承擔(dān),工期不順延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法規(guī)等因素)造成工期延...
裝修合同工期逾期賠償千分之五 - 裝修工期逾期責(zé)任 標(biāo)題:裝修合同工期逾期賠償千分之五 - 裝修工期逾期責(zé)任 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,越來(lái)越多的人選擇通過(guò)裝修來(lái)提升生活品質(zhì)。然而,裝修工程往往需要按照約定的工期進(jìn)行,否則可能會(huì)導(dǎo)致一系列...
1.裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的 首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng),設(shè)備、材料不到位,工程質(zhì)量不合格,造成返工或延誤工期的,責(zé)任由施工方承擔(dān),工期不順延。...
內(nèi)容提要:工期延誤是建設(shè)工程施工過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題,而在實(shí)踐中當(dāng)承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款項(xiàng)時(shí),發(fā)包人出于能夠減少工程款項(xiàng)的支付金額、拖延工程款項(xiàng)的支付等目的出發(fā)而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人,在訴訟過(guò)程中,承包人又往往會(huì)以工程量增...
【基本案情】 原告:某大廈(以下簡(jiǎn)稱A大廈) 被告:某建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱建設(shè)公司) 2008年8月20日,A大廈與建設(shè)公司簽訂了《裝修改造合同》(以下簡(jiǎn)稱合同)。合同約定:總工期132天,工程承包造價(jià)為人民幣1850萬(wàn)元。該合...
索賠案例2011年7月25日,A公司與B公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》(以下簡(jiǎn)稱《施工合同》),由B公司承建A公司某花園洋房工程?!妒┕ず贤芳s定:合同價(jià)款為1.8億元;開(kāi)工日期為2011年7月30日,竣工日期為2012年8月30日;承包范圍...
最多設(shè)置5個(gè)標(biāo)簽!
付費(fèi)偷看金額在0.1-10元之間
相關(guān)知識(shí)
承包人工期延長(zhǎng)是否承擔(dān)責(zé)任,需要綜合各方因素進(jìn)行考量
來(lái)源:其它 時(shí)間:2022-04-20 11:49裁判要旨發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。發(fā)包人在履行合同過(guò)程中變更設(shè)計(jì),造成承包人停工、緩建、返工、改建,或者因發(fā)包人的要求而增加工程量,承包人可...
建設(shè)工程索賠與反索賠案例之:資源配置不足
來(lái)源:工程建筑 時(shí)間:2022-07-13 14:28索賠案例2010年3月15日.A公司與B公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》,A公司將位于北京市大興區(qū)某經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目發(fā)包給B公司施工。合同約定:開(kāi)工日期為2010年3月20日,竣工日期為2011年5月25日;承包范圍為施工圖范圍內(nèi)的全部土建、安裝...
裝修逾期業(yè)主怎么賠償(裝修逾期怎么算違約金)
來(lái)源:精選知識(shí) 時(shí)間:2023-05-21 01:23業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng),設(shè)備、材料不到位,工程質(zhì)量不合格,造成返工或延誤工期的,責(zé)任由施工方承擔(dān),工期不順延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法規(guī)等因素)造成工期延...
裝修合同工期逾期賠償千分之五-裝修工期逾期責(zé)任
來(lái)源:債權(quán)債務(wù) 時(shí)間:2023-07-31 16:51裝修合同工期逾期賠償千分之五 - 裝修工期逾期責(zé)任 標(biāo)題:裝修合同工期逾期賠償千分之五 - 裝修工期逾期責(zé)任 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,越來(lái)越多的人選擇通過(guò)裝修來(lái)提升生活品質(zhì)。然而,裝修工程往往需要按照約定的工期進(jìn)行,否則可能會(huì)導(dǎo)致一系列...
裝修延期法律法規(guī)(裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的)
來(lái)源:合同事務(wù) 時(shí)間:2021-08-30 09:481.裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的 首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng),設(shè)備、材料不到位,工程質(zhì)量不合格,造成返工或延誤工期的,責(zé)任由施工方承擔(dān),工期不順延。...
建設(shè)工程工期延誤糾紛中,如何分配舉證責(zé)任
來(lái)源:工程建筑 時(shí)間:2022-04-20 20:02內(nèi)容提要:工期延誤是建設(shè)工程施工過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題,而在實(shí)踐中當(dāng)承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款項(xiàng)時(shí),發(fā)包人出于能夠減少工程款項(xiàng)的支付金額、拖延工程款項(xiàng)的支付等目的出發(fā)而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人,在訴訟過(guò)程中,承包人又往往會(huì)以工程量增...
建設(shè)工程工期延誤糾紛中,如何分配舉證責(zé)任?
來(lái)源:工程建筑 時(shí)間:2021-12-20 17:28內(nèi)容提要:工期延誤是建設(shè)工程施工過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題,而在實(shí)踐中當(dāng)承包人起訴發(fā)包人要求支付工程款項(xiàng)時(shí),發(fā)包人出于能夠減少工程款項(xiàng)的支付金額、拖延工程款項(xiàng)的支付等目的出發(fā)而以承包人施工工期逾期為由反訴承包人,在訴訟過(guò)程中,承包人又往往會(huì)以工程量增...
建筑工程糾紛案例——房地產(chǎn)建設(shè)承包中引發(fā)的糾紛
來(lái)源:工程建筑 時(shí)間:2022-04-20 17:48【基本案情】 原告:某大廈(以下簡(jiǎn)稱A大廈) 被告:某建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱建設(shè)公司) 2008年8月20日,A大廈與建設(shè)公司簽訂了《裝修改造合同》(以下簡(jiǎn)稱合同)。合同約定:總工期132天,工程承包造價(jià)為人民幣1850萬(wàn)元。該合...
建設(shè)工程索賠與反索賠案例之:發(fā)包人指定的分包人違約或延誤
來(lái)源:工程建筑 時(shí)間:2022-04-20 11:47索賠案例2011年7月25日,A公司與B公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》(以下簡(jiǎn)稱《施工合同》),由B公司承建A公司某花園洋房工程?!妒┕ず贤芳s定:合同價(jià)款為1.8億元;開(kāi)工日期為2011年7月30日,竣工日期為2012年8月30日;承包范圍...
裝修逾期賠償需要起訴嗎 裝修逾期怎么賠償
來(lái)源:精選知識(shí) 時(shí)間:2022-05-24 04:07業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更,工程量增加,甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān),工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng),設(shè)備、材料不到位,工程質(zhì)量不合格,造成返工或延誤工期的,責(zé)任由施工方承擔(dān),工期不順延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法規(guī)等因素)造成工期延...