2023-06-06 10:56發(fā)布
首先要確認(rèn)法律關(guān)系及合同效力。建設(shè)工程施工合同存在發(fā)包、轉(zhuǎn)包、分包、借用資質(zhì)、超越資質(zhì)、無(wú)資質(zhì)等各類情形，要依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同若干問(wèn)題的解釋進(jìn)行審理并判斷法律關(guān)系及合同效力。如果審查后認(rèn)為合同效力與原告主張不一致，依法...
業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...
1.裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的 首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。...
裁判依據(jù)1住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部財(cái)政部建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法 第一條 為規(guī)范建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理，落實(shí)工程在缺陷責(zé)任期內(nèi)的維修責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域保證金的通知》和...
一、案情簡(jiǎn)介發(fā)包方甲公司與承包方乙公司2009年8月簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定由乙公司承建甲公司商鋪。合同約定了工程范圍、工程價(jià)款、工期等，還約定整體竣工驗(yàn)收合格后，發(fā)包方付清全部工程款（不含質(zhì)保金5%），質(zhì)保金一年后付清。案涉工程《質(zhì)...
導(dǎo)讀 建筑工程施工合同，明確施工方與發(fā)包方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，是建設(shè)工程質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制及工程款結(jié)算的主要依據(jù)。在審查合同時(shí)如何才能把握重點(diǎn)細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，減少施工期間不必要的分歧和爭(zhēng)議，提高施工合同履約率，降低施工...
1.質(zhì)量保證金的法律規(guī)定 質(zhì)量保修金為法律明確規(guī)定《中華人民共和國(guó)建筑法》第62條規(guī)定：建筑工程實(shí)行質(zhì)量保修制度，具體的保修范圍和最低保修期限由國(guó)務(wù)院規(guī)定。建設(shè)工程施工合同中約定建筑質(zhì)量保修金的目的是為確保工程保修所需資金的及時(shí)到位，是約束...
1.裝修公司構(gòu)成違約，可以要求支付違約金。2.未完工讓支付尾款可以不支付。（順序履行抗辯）3.分批履行的合同，你按照比例要求支付違約金，違約金不足補(bǔ)償損失的，還可以要求實(shí)際損失的賠償。裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成...
質(zhì)保金的全稱為質(zhì)量保證金，是廣泛存在于買(mǎi)賣(mài)、加工承攬、建設(shè)工程等領(lǐng)域的一種金錢(qián)擔(dān)保制度，以買(mǎi)賣(mài)合同最為常見(jiàn)。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同司法解釋理解與適用》，質(zhì)量保證金是為了擔(dān)保標(biāo)的物的質(zhì)量，由出賣(mài)人...
【案例1】先開(kāi)票還是先付款? 實(shí)務(wù)中，很多企業(yè)應(yīng)收款方要求先行支付貨款或工程款，然后再開(kāi)具發(fā)票，可是款項(xiàng)支付以后卻遲遲拿不到發(fā)票而無(wú)法稅前扣除，付款方企業(yè)處于非常被動(dòng)的地位，其實(shí)，先付款還是先開(kāi)發(fā)票是甲、乙雙方博弈的結(jié)果，在合同中作如下約定...
最多設(shè)置5個(gè)標(biāo)簽!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://bjjdzx.cn/data/attach/logo/logo.png', '推薦 趙晨曦 的問(wèn)題《民法典中設(shè)計(jì)合同要約定質(zhì)保金嗎，設(shè)計(jì)合同約定質(zhì)保金如何約定》','http://bjjdzx.cn/lawask-607071.html','頁(yè)面編碼gb2312|utf-8默認(rèn)gb2312'));){kind=link}
付費(fèi)偷看金額在0.1-10元之間
相關(guān)知識(shí)
如何審理建設(shè)工程施工合同糾紛
來(lái)源：精選知識(shí) 時(shí)間：2022-04-20 20:01首先要確認(rèn)法律關(guān)系及合同效力。建設(shè)工程施工合同存在發(fā)包、轉(zhuǎn)包、分包、借用資質(zhì)、超越資質(zhì)、無(wú)資質(zhì)等各類情形，要依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同若干問(wèn)題的解釋進(jìn)行審理并判斷法律關(guān)系及合同效力。如果審查后認(rèn)為合同效力與原告主張不一致，依法...
裝修合同法逾期賠償（民法典規(guī)定裝修逾期）
來(lái)源：精選知識(shí) 時(shí)間：2023-04-07 07:58業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法規(guī)等因素）造成工期延...
裝修延期法律法規(guī)(裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的)
來(lái)源：合同事務(wù) 時(shí)間：2021-08-30 09:481.裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的 首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成的設(shè)計(jì)變更，工程量增加，甲供材料不到位等。責(zé)任由業(yè)主承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。2.施工方管理不當(dāng)，設(shè)備、材料不到位，工程質(zhì)量不合格，造成返工或延誤工期的，責(zé)任由施工方承擔(dān)，工期不順延。...
建筑工程質(zhì)量保證金裁判依據(jù)及判例
來(lái)源：工程建筑 時(shí)間：2021-11-21 14:30裁判依據(jù)1住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部財(cái)政部建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法 第一條 為規(guī)范建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理，落實(shí)工程在缺陷責(zé)任期內(nèi)的維修責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域保證金的通知》和...
最高院民一庭：建設(shè)工程質(zhì)量保證金返還期限應(yīng)尊重合同約定
來(lái)源：工程建筑 時(shí)間：2022-04-29 11:20一、案情簡(jiǎn)介發(fā)包方甲公司與承包方乙公司2009年8月簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定由乙公司承建甲公司商鋪。合同約定了工程范圍、工程價(jià)款、工期等，還約定整體竣工驗(yàn)收合格后，發(fā)包方付清全部工程款（不含質(zhì)保金5%），質(zhì)保金一年后付清。案涉工程《質(zhì)...
建筑工程施工合同審查的關(guān)鍵點(diǎn)，千萬(wàn)別錯(cuò)過(guò)！
來(lái)源：工程建筑 時(shí)間：2022-06-02 08:05導(dǎo)讀 建筑工程施工合同，明確施工方與發(fā)包方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，是建設(shè)工程質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制及工程款結(jié)算的主要依據(jù)。在審查合同時(shí)如何才能把握重點(diǎn)細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，減少施工期間不必要的分歧和爭(zhēng)議，提高施工合同履約率，降低施工...
法律法規(guī)對(duì)于質(zhì)保金的規(guī)定(質(zhì)量保證金的法律規(guī)定)
來(lái)源：其它 時(shí)間：2021-08-29 02:261.質(zhì)量保證金的法律規(guī)定 質(zhì)量保修金為法律明確規(guī)定《中華人民共和國(guó)建筑法》第62條規(guī)定：建筑工程實(shí)行質(zhì)量保修制度，具體的保修范圍和最低保修期限由國(guó)務(wù)院規(guī)定。建設(shè)工程施工合同中約定建筑質(zhì)量保修金的目的是為確保工程保修所需資金的及時(shí)到位，是約束...
裝修合同逾期(裝修合同逾期完工怎么賠償)
來(lái)源：精選知識(shí) 時(shí)間：2022-09-25 22:291.裝修公司構(gòu)成違約，可以要求支付違約金。2.未完工讓支付尾款可以不支付。（順序履行抗辯）3.分批履行的合同，你按照比例要求支付違約金，違約金不足補(bǔ)償損失的，還可以要求實(shí)際損失的賠償。裝修合同延期責(zé)任是如何規(guī)定的首先是劃定責(zé)任。1.業(yè)主造成...
關(guān)于政府采購(gòu)質(zhì)保金規(guī)定
來(lái)源：其它 時(shí)間：2022-11-11 11:39質(zhì)保金的全稱為質(zhì)量保證金，是廣泛存在于買(mǎi)賣(mài)、加工承攬、建設(shè)工程等領(lǐng)域的一種金錢(qián)擔(dān)保制度，以買(mǎi)賣(mài)合同最為常見(jiàn)。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同司法解釋理解與適用》，質(zhì)量保證金是為了擔(dān)保標(biāo)的物的質(zhì)量，由出賣(mài)人...
如何轉(zhuǎn)移發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)
來(lái)源：其它 時(shí)間：2021-09-01 15:20【案例1】先開(kāi)票還是先付款? 實(shí)務(wù)中，很多企業(yè)應(yīng)收款方要求先行支付貨款或工程款，然后再開(kāi)具發(fā)票，可是款項(xiàng)支付以后卻遲遲拿不到發(fā)票而無(wú)法稅前扣除，付款方企業(yè)處于非常被動(dòng)的地位，其實(shí)，先付款還是先開(kāi)發(fā)票是甲、乙雙方博弈的結(jié)果，在合同中作如下約定...