可以。因疫情防控導致的房屋延期交付,屬于合同約定中的不可抗力情形,應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規(guī)定:當事人約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延...
可以。因疫情防控導致的房屋延期交付,屬于合同約定中的不可抗力情形,應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規(guī)定:當事人約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延...
新冠肺炎疫情對社會各個方面都產(chǎn)生了巨大的沖擊,亦對建設工程施工領域產(chǎn)生了重大影響。突發(fā)疫情使施工單位一方面面臨著工期延誤的違約責任,一方面又面臨著人員、物資、運輸費用等費用成本不斷增加的經(jīng)濟壓力。 面對新...
承包人對發(fā)包人承包人應及時向發(fā)包人書面確認延期事實,辦理停工復工。重新制定施工組織計劃并提交監(jiān)理和發(fā)包人確認,重新商定新的工期安排。發(fā)包人對于不可抗力事由導致的材料人工費用上漲予以補償承包人。發(fā)生疫情期間,材料和人工費用成本漲幅較大,能否對...
根據(jù)《合同法》第117條規(guī)定,因不可抗力不能履行合同義務的,應該根據(jù)不可抗力的影響全部或部分免除責任。而此次疫情就屬于不可抗力,因此施工企業(yè)如果因為疫情原因延誤工期是可以免除責任的,但延誤工期行為發(fā)生在疫情之前的不能免除。 因甲方施工手續(xù)不...
所謂不可抗力,是指合同訂立時不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括自然災害、如臺風、地震、洪水、冰雹;政府行為,如征收、征用;社會異常事件,如罷工、騷亂三方面。 (1)合同中是否約定不可抗力條款,不影響直接援用法律規(guī)定; (2)不可抗...
所謂不可抗力,是指合同訂立時不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括自然災害、如臺風、地震、洪水、冰雹;政府行為,如征收、征用;社會異常事件,如罷工、騷亂三方面。 (1)合同中是否約定不可抗力條款,不影響直接援用法律規(guī)定; (2)不可抗...
在新型冠狀病毒肺炎仍肆虐的現(xiàn)實背景下中涉及到不可抗力免責的法律問題,下面以予以分析: 一、什么是不可抗力? 我國《民法典》第一百八十條第二款:不可抗力是不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。據(jù)此,司法...
所謂不可抗力,是指合同訂立時不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括自然災害、如臺風、地震、洪水、冰雹;政府行為,如征收、征用;社會異常事件,如罷工、騷亂三方面。 (1)合同中是否約定不可抗力條款,不影響直接援用法律規(guī)定; (2)不可抗...
所謂不可抗力,是指合同訂立時不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括自然災害、如臺風、地震、洪水、冰雹;政府行為,如征收、征用;社會異常事件,如罷工、騷亂三方面。 (1)合同中是否約定不可抗力條款,不影響直接援用法律規(guī)定; (2)不可抗...