設(shè)備采購合同（需要安裝調(diào)試的設(shè)備采購） 　　甲方（買方）： 合同編號： 　　乙方（賣方）： 簽訂日期： 　　經(jīng)雙方友好協(xié)商，就相關(guān)設(shè)備采購達成以下合同條款。 　　1.設(shè)備名稱、商標(biāo)、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額 　　設(shè)備名稱 　　商標(biāo) 　　規(guī)格（型號） 　　單價(元) 　　數(shù)量（臺） 　　總額(元) 　　注：除非本合同另有約定，甲方要求乙方提供與本合同項下設(shè)備有關(guān)的軟、硬件產(chǎn)品、附屬設(shè)施、服務(wù)或其他設(shè)備正常運轉(zhuǎn)必需的配件時，無需另行支付任何其他費用。 　　2. 質(zhì)量要求 　　具體質(zhì)量要求為： 。設(shè)備質(zhì)量不符合本合同的規(guī)定，甲方有權(quán)要求更換不合格的部件或者整臺設(shè)備，直至取消本合同，乙方應(yīng)對此承擔(dān)全部責(zé)任并應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。 　　3. 交貨、運輸、包裝 　　3.1交貨時間： 。履約過程中，甲方可根據(jù)需要調(diào)整供貨時間。乙方應(yīng)于交貨同時提供本合同所要求的設(shè)備相關(guān)技術(shù)文件。 　　3.2運輸由乙方負責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)運輸費用。設(shè)備在運輸過程中發(fā)生損壞和丟失時，乙方應(yīng)在甲乙雙方協(xié)商確定的補貨期限內(nèi)盡快補貨。 　　3.3設(shè)備采用 包裝。如因包裝質(zhì)量問題影響甲方的使用的，甲方有權(quán)要求降價、換貨、拒收部分或整批產(chǎn)品。乙方需以不褪色和明顯字樣在每件設(shè)備箱表面作出標(biāo)記，以便甲方收貨時進行清點。 　　4. 驗收、安裝、調(diào)試 　　4.1設(shè)備到達后，甲方對設(shè)備數(shù)量清點和包裝查驗，無論甲方是否對數(shù)量和包裝進行檢驗不影響設(shè)備的安裝，甲方對外包裝檢驗合格不代表乙方設(shè)備質(zhì)量驗收合格。設(shè)備在交付甲方使用前非因甲方責(zé)任而造成受損或滅失或者造成第三者受損時，由乙方承擔(dān)相應(yīng)損失或負責(zé)賠償。 　　4.2設(shè)備的調(diào)試和安裝驗收 　　4.2.1 設(shè)備安裝過程中，甲方應(yīng)予以配合，并提供安裝所需要的水、電、煤、氣及其它動力等。 　　4.2.3 乙方負責(zé)設(shè)備安裝后的調(diào)試工作，并負責(zé)安裝調(diào)試過程中所有損壞零部件的更換。整個32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333264626631安裝調(diào)試工作應(yīng)在設(shè)備到位后 日內(nèi)完成。 　　4.2.4 設(shè)備調(diào)試運行后，甲方和乙方應(yīng)共同對設(shè)備進行整體驗收。整體驗收內(nèi)容包括硬件驗收和軟件聯(lián)機驗收，以確保設(shè)備符合本合同規(guī)定的要求及標(biāo)準(zhǔn)，并能夠正常運行。設(shè)備經(jīng)整體驗收合格后，由雙方共同簽署設(shè)備驗收合格單。 　　4.2.5 設(shè)備在安裝、調(diào)試中，安全管理及安全事故的所有責(zé)任由乙方承擔(dān)。 　　5. 培訓(xùn) 　　如果需要，乙方負責(zé)對設(shè)備現(xiàn)場人員進行培訓(xùn)，基本使操作人員達到;1)能獨立進行設(shè)備的操作使用；2)能獨立進行設(shè)備的日常維護和常見故障的解決。培訓(xùn)費用已包含在設(shè)備總價款內(nèi)。 　　6. 付款 　　6.1合同總價按照以下約定支付： 　　6.1.1合同總價值的 %（即 元），在本合同生效后 天內(nèi)由甲方向乙方支付。 　　6.1.2合同總價值的 %（即 元），將在整體驗收完畢并簽署驗收合格單后，由乙方開出發(fā)票，甲方自收到發(fā)票之日起 日內(nèi)付款。 　　6.1.3剩余 ％設(shè)備款（即 元），作為質(zhì)量保證金，在保修期滿且雙方無異議的情況下，由甲方質(zhì)保期滿之日起 日內(nèi)向乙方支付。 　　6.2支付方式： 　　7. 保 修 與 維 護 　　7.1設(shè)備質(zhì)保期為 個月，自雙方共同簽署驗收合格單次日起算。質(zhì)保期內(nèi)乙方負責(zé)提供設(shè)備的免費維修、零部件更換等服務(wù)。只要甲方提出質(zhì)量要求，乙方必須在24小時內(nèi)給予答復(fù)；如甲方認為必要，乙方應(yīng)在48小時內(nèi)指派人員到現(xiàn)場解決問題，因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。 　　7.2質(zhì)保期期內(nèi)乙方借故推脫或無理由拒絕采購商提出的維修、更換服務(wù)請求，甲方可以自行解決，并對維修或更換服務(wù)以實際發(fā)生的費用或按市場價從質(zhì)保金內(nèi)扣除，若質(zhì)保金不足以補償甲方所遭受的損失，甲方有權(quán)要求乙方另行支付不足部分。 　　7.3 質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備經(jīng)維修或更換后仍無法達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)退貨并向乙方索賠。 　　7.4 質(zhì)保期過后，乙方對設(shè)備的維修、更換服務(wù)收取成本費，只要甲方提出書面維修、更換要求，乙方應(yīng)在三日內(nèi)給予書面答復(fù)，并提供相應(yīng)服務(wù)。 　　8.質(zhì)量保證 　　8.1乙方應(yīng)保證所提供的設(shè)備是全新的、在交付時沒有材質(zhì)或工藝上的缺陷且符合甲方提出的技術(shù)標(biāo)要求；乙方應(yīng)保證其出售的設(shè)備可供正常和恰當(dāng)?shù)厥褂?，并且在?jīng)過正確安裝、正常操作和保養(yǎng)的前提下，在設(shè)備的壽命期內(nèi)運轉(zhuǎn)良好；設(shè)備的材料和零部件均應(yīng)符合或優(yōu)于甲方提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 　　8.2如果由于工藝的復(fù)雜性或或缺陷的復(fù)雜性或交付數(shù)量巨大或其他甲方認為正當(dāng)?shù)睦碛?，使得甲方無法在設(shè)備調(diào)試完成后查驗出設(shè)備的質(zhì)量瑕疵，那么，只要甲方在設(shè)備安裝驗收后的一年中發(fā)現(xiàn)乙方提供的設(shè)備或其零部件與前述標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不符，甲方仍有權(quán)以質(zhì)量不合格為由要求乙方承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任。 　　9.保密 　　9.1 非經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得將甲方在本合同簽署及履行過程中披露的且標(biāo)注為“保密”或“秘密”的任何標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計劃、圖紙、模型、樣品、資料或其他信息披露給任何第三人；乙方向與執(zhí)行本合同的有關(guān)人員提供上述文件時，應(yīng)保證有關(guān)人員遵守保密義務(wù)；由于乙方原因或人員引起泄密而造成甲方損失的，由乙方賠償全部損失。 　　9.2 本條款構(gòu)成獨立的保密協(xié)議。本條款的義務(wù)不因本合同的終止而終止。 　　9、對侵權(quán)索賠的辯護 　　9.1乙方應(yīng)保證，甲方在中華人民共和國使用本合同項下設(shè)備或設(shè)備的一部分時，免于遭受第三方就知識產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)及非專利技術(shù)）提起的訴訟、仲裁或任何請求。 　　9.2如果發(fā)生因乙方出售的設(shè)備或設(shè)備的一部分侵犯了他人知識產(chǎn)權(quán)而針對甲方提起索賠或訴訟的情況，且甲方將此等情況及時通知了乙方并向乙方提供了合理的信息與協(xié)助，并且授權(quán)乙方獨立進行辯護和解決索賠問題，乙方將自費進行辯護，并支付全部費用和由于該案最終判決或裁決/裁定而支付的賠償金，以及賠償甲方因此而受到的一切損失。 　　10. 誤期及缺陷 　　10.1除不可抗力外，乙方逾期交付設(shè)備或遲延安裝調(diào)試完成的，每遲延一日按設(shè)備總金額的1%向甲方支付延期違約金。逾期超過 天，甲方有權(quán)解除合同并從第三方采購。乙方除承擔(dān)延期違約金外還應(yīng)賠償給甲方造成的損失。 　　10.2 設(shè)備經(jīng)采購商檢驗證實存在缺陷或零部件不符合合同約定的，甲方可以根據(jù)情況選擇：（1）退貨，并要求乙方賠償甲方損失；（2）要求供應(yīng)商更換有缺陷產(chǎn)品的零、部件和設(shè)備，或修理缺陷部分，以使產(chǎn)品達到合同約定的要求。無論甲方選擇（1）或者（2），乙方均還應(yīng)向甲方支付一定的違約金，違約金按照設(shè)備總金額的 %計算。 　　11．不可抗力 　　11.1如果任何一方因不可抗力事件導(dǎo)致合同履行被迫停止或不得不推遲履行本合同，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同的進一步履行問題。但遭受不可抗力的一方應(yīng)采取所有合理措施，將不可抗力引致的延誤及損失減至最小。 　　11.2受不可抗力影響的一方應(yīng)將有關(guān)情況盡快通過電傳或傳真通知另一方。在不可抗力出現(xiàn)14天內(nèi)，受影響的一方應(yīng)提供一份有關(guān)權(quán)威機構(gòu)出具的證明文件給對方以便其檢驗和確認。受影響的一方應(yīng)在不可抗力終止或被排除后3日內(nèi)通知對方不可抗力已終結(jié)或排除。 　　11.3如果不可抗力持續(xù)超過30天，雙方應(yīng)就合同執(zhí)行問題進行友好協(xié)商，并盡快達成書面協(xié)議。如果未能達成書面協(xié)議，任何一方有權(quán)終止本合同。 　　13．爭議解決及法律適用 　　本合同未盡事宜或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方均可以向甲方住所地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。 　　14．合同的更改 　　本合同的任何變更、修改均須雙方同意并簽署書面意見方為有效，合同的變更部分構(gòu)成合同的有效組成部分，與合同具有同等效力。 　　15．合同生效及其他 　　15.1本合同一式 份，自簽訂之日起生效。 　　15.2本合同附件包括： ，均為本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等效力。 　　甲方： 乙方： 　　單位地址： 單位地址： 　　授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 　　傳真： 傳真： 　　電話： 電話：

承攬合同和建設(shè)工程合同區(qū)別

承攬合同和建設(shè)工程合同均作為有名合同分別規(guī)定于《民法典》的第十七章和第十八章。承攬合同是指承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。 承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作。建設(shè)工程合同是承包人進行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同，包括工程勘察、設(shè)計、施工合同。建設(shè)工程施工合同系建設(shè)工程合同的子項。 建設(shè)工程合同因同樣具備定作人要求，承攬人交付的性質(zhì)，在法律上被認為屬于特殊的承攬合同，這一點在民法典中亦有明確的體現(xiàn)?！?.....

整體廚房承攬合同

正文：　整體廚房承攬合同整體廚房承攬合同青島市工商行政管理局 制定使用說明1．承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《中華人民共和國民法典》分則第十五章的規(guī)定以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2．本合同適合于各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商與消費者就整體廚房的購銷、安裝、服務(wù)等事宜，達成一致意思表示時使用。3．消費者對本合同中的條款應(yīng)當(dāng)認真閱讀和理解，尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解，合同一旦簽訂即視為當(dāng)事人雙方對合同條款無異議。4．合同中雙方當(dāng)事人手......

設(shè)備修理合同

____________有限公司（以下稱定作方）與 ___________公司（以下稱為承攬方）經(jīng)友好協(xié)商，特此訂立以下條款： 第１條 定義 驗收手冊是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設(shè)備是否符合技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料標(biāo)準(zhǔn)所用的一種文件。 規(guī)定資料是指與本系統(tǒng)相關(guān)的、執(zhí)行本協(xié)議所必需的圖紙、數(shù)據(jù)和其他資料。 缺陷或瑕疵是指設(shè)備（結(jié)構(gòu)或性能）不符合驗收手冊有關(guān)規(guī)定之處。 現(xiàn)場驗收是指定作方按照驗收手冊對所修理的設(shè)備所作的最后驗收。 技術(shù)規(guī)格是指本協(xié)議附......